Суд взыскал пени за просрочку передачи результат выполненных работ, штраф, а также стоимость услуг представителя
Дело №: 2-486/2021
Мой Клиент заключил Договор на выполнение ремонта своей квартиры. Заключил Договор с подрядчиком, и произвёл его оплату. Договором срок по ремноту был предусмотрен 1 месяц, однако фактически работы проводились около 8 месяцев. В дальнейшем подрядчик посчитал, что все работы выполнены, и покинул квартиру. На все просьбы моего Клиента устранить недостатки и передать результат работ никак не реагировал. В интересах моего Клиента я обратился в суд, где просил взыскать с подрядчика пени за просрочку результата выполненных работ, расходов на оплату услуг представителя, моральный вред, а также штраф в пользу моего Клиента. Суд удовлетворил мои требования в полном объёме.
Документы и судебные акты
Суд взыскал с автосервиса стоимость ремонта автомобиля
Дело №: 2-903/2020
Мой Клиент обратился в автосервис с просьбой отремонтировать свой автомобиль. Заключил договор и ремонт начался. В процессе ремонта автосервис выявил ещё много всяческих поломок, которых по мнению моего Клиента не было. Тем не менее пришлось за всё заплатить. Вместо обещанного месяца, ремонт длился около шести месяцев, но поломки так и не устранили. Я обратился в суд в защиту своего Клиента, где помимо суммы, уплаченной за ремонт, требовал возместить моральный вред, стоимость услуг представителя, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя. Несмотря на то, что наш ответчик отчаянно защищался, суд удовлетворил наши требования в полном объёме.
Документы и судебные акты
Суд удовлетворил иск покупателя взыскав стоимость товара, пени, моральный вред, штраф, а также судебные расходы
Дело №: 2-159/2020
Ко мне обратился Клиент, который приобрёл Айфон 10 в магазине. Через полгода зарядное устройство перестало заряжать Айфон. Клиент обратился в магазин и потребовал заменить зарядное устройство, но в магазине сказали, что на зарядное устройство гарантия не распространяется. В интересах Клиента я обратился в суд о расторжении Договора. Мировой суд судебного участка №24 вынес решение, которым исковые требования истца удовлетворил в полном объёме, а именно: Расторжение Договора, взыскание стоимости Айфона, взыскание пени, взыскания штрафа, взыскания морального вреда, взыскания судебных расходов на оплату моих услуг как представителя в суде.
Вопрос о защите прав потребителей сегодня - достаточно серьезная тема.
Я, Дёмин Сергей Владимирович юрист, специализирующийся на защите прав потребителей в г. Хабаровск, обладаю всеми необходимыми знаниями и опытом в этой сфере. Я понимаю сложности законодательства в области потребительских норм и всегда готов помочь разобраться во всех случаях нарушения прав потребителей.
Обратиться ко мне за юридической консультацией по защите прав потребителей в Хабаровске вы можете в следующих случаях:
Некачественные товары или услуги
Приобретение товаров или услуг, которые оказались некачественными, несоответствующими описанию или заявленным характеристикам, а также отказ продавца принять бракованный товар без чека.
Нарушение гарантийных обязательств
Отказ в гарантийном ремонте приобретенного товара или специальное затягивание срока ремонта.
Подделка товара или скрытые условия договора
Приобретение продукции, заведомо для продавца не являющейся подлинной, а также заключение договора со скрытыми и невыгодными для потребителя условиями.
Нарушение прав потребителей в сфере онлайн-покупок
Приобретение товаров в магазинах онлайн-торговли с нарушением указанных параметров, получение продукции ненадлежащего качества, прислали не тот заказ и т.п.
Споры с организациями или продавцами
Отказ со стороны продавца урегулировать проблему, использование завышенной цены на товар, отказ от возмещение причиненного ущерба и пр.
Информация о правах и обязанностях потребителей
Получение консультации о потребительских правах, разъяснение законодательных норм, рекомендации относительно сложившейся ситуации.
Кроме того, в случае если конфликт с продавцом или организацией дошел до суда, юридическая консультация и представление ваших интересов в суде станут особенно важными.
Не стесняйтесь, обращаться ко мне за юридической помощью по вопросам защиты прав потребителей в Хабаровске, если у вас возникли какие-либо сомнения или проблемы. Я помогу вам разобраться в ситуации и защитить ваши интересы.
Если вы столкнулись с нарушением ваших потребительских прав, обращение ко мне как к профессиональному юристу станет гарантом успешного разрешения дела.
Доверьте защиту ваших прав в Хабаровске юристу Дёмину Сергею Владимировичу. Для защиты ваших интересов я предлагаю полный спектр юридических услуг:
Первичная консультация
Консультация по защите прав потребителей в г. Хабаровск Дёмина Сергея Владимировича включает в себя предоставление информации о правах и обязанностях потребителя, разъяснение законодательства о защите прав потребителей, а также практические советы и рекомендации в конкретной ситуации.
Анализ и подготовка документов
Юрист по защите прав потребителей в г. Хабаровск Дёмин Сергей Владимирович окажет профессиональную помощь в составлении жалоб, претензий, заявлений и писем в Роспотребнадзор г. Хабаровска или судебную инстанцию.
В случае необходимости я проанализирую документы, выданные продавцом, на предмет законодательных нарушений и возможных недостатков.
Помощь в разрешении споров
Представление интересов клиента в переговорах с продавцами, организациями или их представителями, а также участие в посредничестве для разрешения конфликтов - важная составляющая работы юриста по защите прав потребителей в Хабаровске Дёмина Сергея Владимировича на этапе досудебного урегулирования спора.
Участие в судебных процессах
Если конфликт дошёл до суда, юрист по защите прав потребителей в г. Хабаровск Дёмин Сергей Владимирович представит интересы клиента в судебных заседаниях. Всю подготовку документов и аргументаций я беру на себя.
Контроль за исполнением решения суда
После принятия судебного акта в вашу пользу моя работа не заканчивается. Дёмин Сергей Владимирович проконтролирует исполнение вынесенного вердикта и решит вопрос о взыскании материальной компенсации с недобросовестного продавца.
Каждая конкретная ситуация может потребовать индивидуального подхода, и юрист по защите прав потребителей в Хабаровске Сергей Владимирович Дёмин готов оказать компетентную помощь в различных вопросах, связанных с правами и интересами потребителей.
Защита прав потребителей в Хабаровске - актуальный вопрос. Урегулировать спорную ситуацию в этой сфере можно двумя способами:
Разберем каждый из способов подробнее.
Досудебное урегулирование
Использование метода досудебного урегулирования помогает избежать долгих судебных процессов и является быстрым и эффективным способом разрешения возникшего спора в сфере защиты прав потребителей в г. Хабаровск. Он подразумевает принятие такого решения, которое будет частично удовлетворять интересы обеих сторон конфликта.
Досудебное урегулирование, чаще всего, начинается с подготовки переговоров сторон. Потребитель может связаться с продавцом или поставщиком услуг, чтобы выразить свои претензии и попытаться договориться о взаимоприемлемом решении. Это можно сделать письменно, отправив свою претензию посредством обычной или электронной почты.
В случае спора о качестве товара или услуги для дополнительной аргументации потребитель может получить экспертное заключение для установления состояния товара.
Если переговоры не приведут стороны к единому консенсусу, то они могут обратиться в арбитражные организации, способные урегулировать спор без суда.
Обратившись за помощью к юристу по защите прав потребителей в Хабаровске Дёмину Сергею Владимировичу на досудебной стадии, вы обретете сильного союзника в вопросе восстановления справедливости. Дёмин Сергей Владимирович обладает достаточным опытом работы по защите интересов потребителей, что позволяет ему подобрать правильный ключ от двери решения конфликта. Сергей Владимирович Дёмин поможет правильно подготовить необходимые документы и эффективно провести переговоры, обеспечивая максимально благоприятное разрешение конфликта. Обращение к нему - верный способ разрешения спора без судебных разбирательств.
Судебные разбирательства
Если на досудебном этапе разрешить спор не удалось или предложенное решение не удовлетворяет одну из сторон конфликта, дело попадает в суд.
Судебное урегулирование споров по защите прав потребителей в Хабаровске представляет собой процесс разрешения конфликтов между потребителями и продавцами или поставщиками услуг через обращение в суд. Этот процесс следует определенным этапам, которые обеспечивают более объективное и справедливое решение.
Основные этапы судебного урегулирования споров:
Судебное урегулирование споров — это формальный процесс, который требует подготовки и знания законодательства. Обращение за помощью к опытному юристу важно для эффективной защиты ваших прав и интересов на каждом этапе процесса.
Главная задача юриста по защите прав потребителей в г. Хабаровск Дёмина Сергея Владимировича — не только обеспечить защиту интересов своего клиента, но и добиться справедливого решения суда. Защита прав потребителей в г. Хабаровск требует не только детального знания законодательства, но и разработку самой эффективной стратегии для успешного разрешения спора. Профессиональное представительство в суде - одно из ключевых достоинств юриста Дёмина Сергея Владимировича.
Не оставляйте свои права без защиты в ходе судебного разбирательства— доверьтесь профессионалу!
Дёмин Сергей Владимирович является основателем и директором Хабаровской региональной общественной организации по защите прав потребителей "Защита потребителей". Основной целью работы организации является обеспечение прав потребителей на покупку только качественных товаров и услуг. "Защита потребителей" работает со всеми сферами потребительской активности: от обычных магазинов до сферы медицины и туризма.
Юрист по защите прав потребителей в Хабаровске Сергей Владимирович Дёмин поможет:
Почему стоит обратиться к юристу по потребительским спорам в г. Хабаровск Дёмину Сергею Владимировичу:
#юрист по защите прав потребителей Хабаровск, #защита прав потребителей Хабаровск, #юрист зпп Хабаровск
Решение создано: 26.08.2023 в 11:04
Решение создано: -
Количество людей, которые использовали данное решение: 0
Возможность скачать документы: Да
Категория: Защита прав потребителей